Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen
Mavira Design
Nicole Nguyen
Iglauerstr. 52
89518 Heidenheim a. d. Brenz

und dem jeweiligen Kunden „Auftraggeber“, sofern dieser Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

2. Leistungen & Vertragsschluss
(1) Der Auftragnehmer bietet im Rahmen einer unverbindlichen kostenlosen Erstberatung sowie einem kostenlosen Mock-Up (Dauer: ca. 1–3 Werktage) eine Vorabvisualisierung der möglichen Website an.

(2) Auf Basis des Mock-Ups erstellt der Auftragnehmer ein schriftliches Angebot. Mit Annahme dieses Angebots durch den Auftraggeber (z. B. per E-Mail) kommt der Vertrag zustande.

(3) Nach Vertragsschluss beginnt der Auftragnehmer mit der Umsetzung der Website.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber verpflichtet sich, rechtzeitig alle erforderlichen Inhalte zur Verfügung zu stellen, insbesondere:
Texte und Bilder
Zugangsdaten (z. B. zu Hosting-Anbietern wie Strato)
ggf. rechtliche Inhalte wie Impressum und Datenschutzerklärung
ggf. Öffnungszeiten

(2) Kommt der Auftraggeber diesen Pflichten nicht oder verspätet nach, kann sich die Fertigstellung entsprechend verzögern. Der Auftragnehmer haftet nicht für daraus entstehende Verzögerungen.

4. Zahlungsbedingungen
(1) Die Vergütung wird im Angebot individuell vereinbart.

(2) Vor Projektbeginn ist entweder der Gesamtbetrag oder eine Anzahlung von 50 % des vereinbarten Preises fällig. Erst nach Zahlungseingang beginnt die Umsetzung.

(3) Der Restbetrag (sofern offen) ist 14 Tage nach Veröffentlichung der Webseite fällig.

5. Abnahme & Änderungen
(1) Nach Fertigstellung der Website erfolgt die Abnahme durch den Auftraggeber. Änderungen nach Abnahme sind nur noch gegen gesonderte Vergütung möglich.

(2) Drei Korrekturschleifen sind im Preis enthalten. Weitere Änderungen werden individuell nach Aufwand berechnet.

(3) Nach Übergabe bietet der Auftragnehmer eine kostenfreie Änderungsphase von 4 Wochen, die ausschließlich kleine Anpassungen (z. B. Textänderungen, Öffnungszeiten) umfasst. Designänderungen sind davon ausgeschlossen.

6. Nutzungsrechte
(1) Der Auftragnehmer behält alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte an der erstellten Website bis zur vollständigen Bezahlung der vereinbarten Vergütung.

(2) Nach vollständiger Zahlung erhält der Auftraggeber das einfache, nicht übertragbare Nutzungsrecht an der Website für eigene geschäftliche Zwecke.

(3) Eine Verwendung zu anderen Zwecken, insbesondere eine Weitergabe an Dritte, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers erlaubt.

7. Haftung
(1) Der Auftragnehmer übernimmt keine Garantie für bestimmte Erfolge, etwa bei Suchmaschinen-Rankings oder Konversionen.

(2) Ebenso haftet der Auftragnehmer nicht für die Verfügbarkeit oder Funktionalität von Drittanbieterdiensten (z. B. Hosting, Plugins, CMS).

(3) Im Übrigen haftet der Auftragnehmer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

8. Vertragsbeendigung & Stornierung
(1) Wird das Projekt vorzeitig durch den Auftraggeber abgebrochen, behält der Auftragnehmer bereits geleistete Zahlungen ein.

(2) Sofern nur eine Anzahlung von 50 % geleistet wurde, gelten diese als Mindestvergütung und sind unabhängig vom Projektstand fällig.

9. Gerichtsstand & Rechtswahl
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers, sofern der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat.